安考汇-法律法规

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

1、单选题【2019年】建设工程应当自领取施工许可证之日起[]个月内开工。

A、 1
B、 3
C、 2
D、 6

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

2、单选题【2019年】施工企业必须为职工办理的保险是[]。

A、意外伤害险
B、工伤保险
C、职业资住险
D、财产险

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

3、单选题【2012年】甲乙签订总价100万元的买卖合同,双方约定：甲向乙交纳10万元定金,货到付款；如一方违约,向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中,乙不能按期交货构成违约,双方解除合同。则乙最多向甲支付[]万元。

A、 15
B、 20
C、 25
D、 30

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

4、单选题【2007年】建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即交纳第一期，而最后一笔保费必须在（）交清。

A、一年内
B、两年内
C、三年内
D、工程完工前半年

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

5、单选题【2010年】某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工,施工完毕后,因觉得模板运回来费用很高,建筑公司就擅自将该批模板处理了,后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司,则建筑公司处理该批模板的行为[]

A、无效
B、有效
C、效力特定
D、失效

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

6、单选题【2009年】根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（）。

A、在建工程可以作为抵押物
B、即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物
C、建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产
D、抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

7、单选题【2019年】关于开标的说法,正确的是[]。

A、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行
B、开标地点不必为招标文件中预先确定的地点
C、开标由招标人以外的人主持,邀请所投标人参加
D、开标过程应当记录,并存档备查

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

8、单选题【2018年】根据《建设工程安全生产管理条例》,施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故,负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是[]。

A、分包单位
B、总承包单位
C、建设单位
D、现场安全责任人

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

9、单选题【2016年】根据民事诉讼法,关于证据的说法,正确的是[]

A、书证只能提交原件
B、涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的,应当在公幵幵庭时出示
C、经过公证证明的文书,人民法院可以作为认定事实的根据
D、证据应当在法庭上出示,并由当事人互相质证

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

10、单选题【2015年】根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）.建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指[]期间。

A、 21点至次日6点
B、 22点至次日8点
C、 21点至次日8点
D、 22点至次日6点

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

11、单选题【2009年】在我国法律体系中，《建筑法》属于（）部门。

A、民法
B、商法
C、经济法
D、诉讼法

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

12、单选题【2018年】关于工程质量检测的说法,正确的是[]。

A、检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构
B、检测报告必须由检测机构法定代表人签署
C、检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构
D、检测数据和检测报告仅供施工企业参考

正确答案：A

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

13、单选题【2006年】下列关于合同生效条件的表述中,不正确的是（）。

A、合同内容合法
B、当事人应具有民事行为能力
C、当事人意思表示自愿
D、应当具有条款完整的合同书

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

14、单选题【2006年】1999年小王大学毕业后,应聘到甲建筑公司质量科工作,2001年春节期间，因车祸致残。半年后回到公司不能胜任原来工作,被安排到预算科做核算工作。一个月后小王提出不能胜任,请求重新安排工作。对此甲公司可以（）。

A、立即与小王解除劳动合同,不必通知小王
B、解除劳动合同,但应提前30天以书面形式通知小王
C、解除劳动合同,但应于45日前以书面或口头形式通知小王
D、解除劳动合同,但必须与小王达成终止劳动关系的协议

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

15、单选题【2010年】甲乙采购合同约定,甲方交付20%定金时,采购合同生效,该合同是[]

A、附生效时间的合同
B、附生效条件的合同
C、附解除条件的合同
D、附终止时间的合同

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

16、单选题【2019年】关于招标人终止招标要求的说法,正确的是[]。

A、以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人
B、已经发售的资格预审文件、招标文件、招标人无须退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用。
C、已经收取投标保证金的,应当及时退还投标保证金,但不必退还银行同期存放利息。
D、应当及时发布公告

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

17、单选题【2010年】由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批,编号和发布的标准,属于[]。

A、国家标准
B、行业标准
C、地方标准
D、企业标准

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

18、单选题【2007年】总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。

A、全部责任
B、次要责任
C、主要责任
D、同等责任

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

19、单选题【2016年】如果货运合同当事人没有明确约定,货物在运输过程中因不可抗力灭失,关于运费支付的说法,正确的是[]。

A、未收职运费的,承运人不得要求支付运费
B、运费由收货人承担
C、已收职运费的,托运人无权要求返还
D、运费由承运人和托运人共同承担

正确答案：A

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

20、单选题【2010年】根据《安全生产许可证条例》规定,安全生产许可证的有效期为[]年。

A、 1
B、 2
C、 3
D、 4

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

21、单选题【2010年】在施工过程中,必须经总监理工程师签字的事项是[]

A、建筑材料进场
B、建筑设备安装
C、隐蔽工程验收
D、工程竣工验收

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

22、单选题【2018年】发售招标文件收取的费用应当限于补偿[]的成本支出。

A、编制招标文件
B、印刷、邮寄招标文件
C、招标人办公
D、招标活动

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

23、单选题【2011年】在合同法中,要约生效的时问是[]。

A、要约人发出要约时
B、要约达到受要约人时
C、受要约人作出承诺时
D、受要约人承诺到达时

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

24、单选题【2019年】关于履约保证金的说法,正确的是[]。

A、履约保证金不得低于中标合同金额的10%
B、中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,对超过部分不予赔偿
C、招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交
D、施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式,向建设单位提供履约担保

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

25、单选题【2006年】施工单位在施工过程中发现设计图纸有明显错误,正确的作法是（）。

A、自己改正设计图纸
B、向设计单位索赔
C、及时提出意见和建议
D、仍然按照图纸施工

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

26、单选题【2011年】基坑支护工程专项施工方案须经[]签字后实施。

A、施工企业项目经理和现场监理工程师
B、施工企业负责人和建设单位负责人
C、建设单位负责人和总监理工程师
D、施工企业技术负责人和总监理工程师

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

27、单选题【2014年】承揽工程不符合规定质量标准造成损失的,施工企业与使用本企业名义施工的单位承担[]。

A、按份责任
B、补充责任
C、连带责任
D、公平责任

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

28、单选题【2016年】关于融资租赁合同的说法,正确的是[]

A、出卖人不履行买卖合同义务的,由出租人行使索赔的权利
B、承租人破产的,租赁物属于破产财产
C、承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利
D、出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

29、单选题【2013年】当事人不得在合同中协议选择由[]的人民法院管辖。

A、原告住所地
B、合同签订地
C、仲裁机构所在地
D、标的物所在地

正确答案：A

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

30、单选题【2006年】依照我国《担保法》的规定,可以抵押的财产是（）。

A、自留山
B、某建设单位经拍卖方式取得的国有土地使用权
C、某大学的办公楼
D、宅基地使用权

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

31、单选题【2018年】关于留置的说法,正确的是[]。

A、留置权属于债权
B、债权人不负责保管留置物
C、建设工程合同可以适用留置权
D、留置权基于法定而产生

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

32、单选题【2015年】某施工合同纠纷案经仲裁裁决,将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款,但建设单位拒绝履行裁决。因此,施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中,正确的是[]。

A、施工单位申请执行的期间为1年（2年）
B、申请执行本案的仲裁裁决,由施工单位所在地的中级人民法院管辖（被执行人）
C、申请执行本案的仲裁裁决,由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖
D、施工单位有权向人民法院申请执行

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

33、单选题【2018年】某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同[]。

A、效力待定
B、可撤销
C、无效
D、有效

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

34、单选题【2018年】关于出卖人交付标的物的说法,正确的是[]。

A、买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物,出卖人可拒绝负担保管费用
B、出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物
C、合同未约定检验期间的,买受人可以在任何时间检验标的物
D、约定交付期间的,出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

35、单选题【2016年】建设单位欠付工程款,施工企业指定本单位职工申请仲裁,该职工的行为属于[]

A、法定代理
B、表见代理
C、委托代理
D、指定代理

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

36、单选题【2007年】《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。

A、无害化
B、减轻污染的
C、再生利用
D、消除污染的

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

37、单选题【2016年】关于抵押的说法,正确的是[]

A、当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围
B、抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变
C、转让抵押物的价款只需要高于担保债权即可
D、抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

正确答案：A

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

38、单选题【2009年】根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（）的滞纳金。

A、 0.1‰
B、 0.5‰
C、 1‰
D、 5‰

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

39、单选题【2007年】保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（）限额。

A、最低
B、实际损失
C、损失后评估
D、最高

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

40、单选题【2007年】建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）。

A、群防群治制度
B、伤亡事故处理报告制度
C、事故预防制度
D、安全责任追究制度

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

41、单选题【2007年】《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定，（）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

A、建设单位的负责人
B、施工单位主要负责人
C、施工单位的专职生产管理人员
D、建设单位的专职生产管理人员

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

42、单选题【2012年】关于留置的说法,正确的是[]

A、留置的标的是不动产
B、不转移对物的占有是留置与质押的显著区别
C、留置权人负有妥善保管留置财产的义务
D、置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

43、单选题【2010年】某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符,应由[]组织专题技术论证,并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。

A、建设单位
B、施工单位
C、监理单位
D、设计单位

正确答案：A

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

44、单选题【2014年】某工地施工扬尘严重,市环保局接到群从举报并进行查实后,依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚,施工企业认为处罚过高,[]申请行政复议。

A、市环保局
B、省建设厅
C、市人民政府
D、省人民政府

正确答案：A

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

45、单选题【2006年】某大型工程施工前,施工单位拟安排安全施工技术交底工作。根据《建设工程安全生产管理条例》规定,下列说法正确的是（）。

A、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员交底
B、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
C、施工单位负责项目管理的技术人员向资料员交底
D、施工作业人员向施工单位负责人交底

正确答案：A

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

46、单选题【2019年】因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的,增加的现场防护费用由[]承担。

A、建设单位
B、设计单位
C、总承包单位
D、分包单位

正确答案：A

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

47、单选题【2007年】政府对工程质量的监督管理主要以（）为主要手段。

A、行政审批
B、施工许可制度和竣工验收备案制度
C、竣工验收
D、质量考核与抽查

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

48、单选题【2014年】根据《物权法》,土地承包经营权属于[]

A、所有权
B、用益物权
C、担保物权
D、准物权

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

49、单选题【2018年】建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具[]报告。

A、竣工验收合格
B、建筑节能合格
C、建筑节能达标
D、能耗验收合格

正确答案：A

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

50、单选题【2007年】《建设工程安全生产管理条例》第十条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A、 30日
B、 60日
C、 15日
D、 90日

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

51、单选题【2014年】诉讼时效期间应当从[]起计算。

A、侵害行为停止时
B、当事人知道或应当知道权利被侵害时
C、当事人权利被侵害并产生损害后果时
D、当事人提起赔偿主张之日

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

52、单选题【2014年】关于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的是[]。

A、当事人必须采用示范文本
B、采用示范文本是
C、供当事人订立合同时参考
D、不采用示范文本

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

53、单选题【2018年】施工合同履行过程中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是[]。

A、施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B、施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C、施工企业的设备损坏,导致工期延误
D、施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误

正确答案：A

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

54、单选题【2016年】关于建设工程见证职样的说法,正确的是[]

A、用于承重墙体的砌筑砂浆必须实施见证取样和送检
B、式样的真实性只能由取样人负责
C、见证人员应由施工企业中具备施工试猃知识的专业技术人员担任
D、取样人员应在式样或其保证上做出标识,封志,并由其签字后即可

正确答案：A

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

55、单选题【2010年】工程建设强制性标准由[]负责解释。

A、国家质量监督检验检疫总局
B、国务院建设行政主管部门
C、省级人民政府建设行政主管部门
D、工程建设标准批准部门

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

56、单选题【2009年】根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（）。

A、应当依法取得相应等级的资质证书
B、不得转让工程监理业务
C、可以是建设单位的子公司
D、应与监理分包单位共同向建设承担责任

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

57、单选题【2015年】某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款,没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除,李某不服公安机关和质量监督站的做法,就以下事项提出行政复议,其中超出行政复议范围的事项是[]

A、被拘留
B、被罚款5000元
C、被质量监督站开除
D、被没收违法所得

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

58、单选题【2011年】评标委员会组建过程中,下列做法符合规定的是[]。

A、评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密
B、评标委员会7个成员中,招标人的代表有3名
C、项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取
D、评标委员会成员由3人组成

正确答案：C

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

59、单选题【2016年】关于仲裁协议的说法,正确的是[]

A、仲裁协议是合同的附属协议,合同无效则仲裁协议无效
B、仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决
C、仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构
D、当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁,不可直接提起诉讼

正确答案：D

上一题

下一题

显示答案

二、单选题(以下各题选项中只有一项正确，选择正确的答案，共 60题，每题1分。)

60、单选题【2013年】当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是[]。

A、代理人超越代理权订立的合同
B、因重大误解而订立的合同
C、造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同
D、以合法形式掩盖非法目的的合同

正确答案：B

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

61、多选题【2018年】下列情形中，依法可以不招标的项目有[]。

A、需要使用不可替代的施工专有技术的项目
B、采购人的全资子公司能够自行建设的
C、需要向原中标人采购工程,否则将影响施工或者功能配套要求的
D、只有少量潜在投标人可供选择的项目
E、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

正确答案：ACE

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

62、多选题【2013年】某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中[]。

A、全面履行
B、履约担保
C、结算和清理
D、争议解决
E、竣工验收

正确答案：CD

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

63、多选题【2011年】下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有[]。

A、建筑物
B、建设用地使用权
C、生产设备、材料
D、在建工程
E、在建船舶

正确答案：ABD

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

64、多选题【2017年】某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有[]。

A、停止侵害
B、消除危险
C、恢复原状
D、消除影响
E、赔偿损失

正确答案：ABCE

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

65、多选题【2013年】应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方[]，可以中止履行。

A、经营状况严重恶化的
B、丧失商业信誉的
C、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的
D、有大量诉讼及仲裁案件的
E、转移财产、抽逃资金,以逃避债务的

正确答案：ABCE

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

66、多选题【2019年】关于工程总承包企业的说法，正确的有[]。

A、仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目
B、工程总承包企业可以根据合同的约定或者经建设单位同意,直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应贷款的企业
C、工程总承包企业不得将工程总承包项目转包
D、分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责
E、工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别发包给其他单位

正确答案：BCD

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

67、多选题【2007年】著作权的主体包括（）。

A、作者
B、著作权人
C、职务作品的著作权人
D、作者工作的辅助人
E、出版社

正确答案：ABC

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

68、多选题【2013年】下列合同中，属于可变更，可撤销的合同有[]。

A、建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同
B、施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C、总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同
D、建设单位为偷税而订立的施工合同
E、村民胁迫施工企业订立的供货合同

正确答案：ACE

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

69、多选题【2016年】关于投标保证金的说法，正确的有[]

A、两阶段招标人要求提交投标保证金的,应在第一阶段提出
B、投标保证金不得超过招标项目估算价的2%
C、投标保证金有效期应当与投标有效期一致
D、招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金
E、未中标的投标人的投标保证金及利息,招标人应当在签约后5日内退还

正确答案：BCE

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

70、多选题【2012年】根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有[]。

A、外墙防渗漏
B、设备安装
C、给排水管道
D、防水工程
E、装修工程

正确答案：BCE

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

71、多选题【2011年】施工作业人员进行安全生产的义务有[]。

A、使用劳动生产安全用具
B、接受安生生产培训
C、发现事故隐患立即报告
D、发生危及人身安全的事故先进行抢救
E、为自己购买从业保险

正确答案：ABC

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

72、多选题【2009年】国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。

A、出租
B、出让
C、划拨
D、抵押
E、转让

正确答案：BC

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

73、多选题【2014年】合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有[]。

A、赔礼道歉
B、继续履行
C、赔偿损失
D、采取补救措施
E、支付违约金

正确答案：BCE

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

74、多选题【2006年】甲公司接到乙公司出售货物的要约后，经慎重考虑表示，若乙公司能满足下列条件，同意购买。以下属于承诺情形的有（）。

A、将单价下调1%
B、将包装颜色更换为浅色
C、保守商业秘密
D、保证按时交货
E、交货方式由自提改为送货

正确答案：CD

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

75、多选题【2015年】某工程项目未经竣工验收，发包人擅自后楼板出现裂痕，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有[]。

A、未经竣工验收使用此工程,由发包人承担去不责任
B、承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任
C、承包人应当负责返修,费用由发包人承担
D、造成发包人损失的,承包人不承担责任
E、承包人应当负责返修,费用由承包人承担

正确答案：BE

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

76、多选题【2013年】下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有[]。

A、重伤 80 人
B、直接经济损失 5000 万元
C、死亡 20 人
D、直接经济损失 8000 万元
E、死亡 30 人

正确答案：ABCD

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

77、多选题【2010年】根据《劳动合同法》规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是

A、在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的
B、在本单位连续工作15年,且距法定退休年龄不足5年的
C、劳动者家庭无其他就业人员,有需要抚养的家属的
D、女职工在产期的
E、因工负伤被确认丧失劳动能力的

正确答案：ABDE

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

78、多选题【2009年】在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（）。

A、银行保函
B、银行承兑汇票
C、企业连带责任保证
D、现金
E、实物

正确答案：ABD

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

79、多选题【2019年】下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的有[]。

A、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的
B、患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的
C、劳动者被依法追究刑事责任的
D、女职工在孕期、产期、哺乳期的
E、劳动者不能胜任工作,经过培训,仍不能胜任工作的

正确答案：ABD

上一题

下一题

显示答案

三、多选题(以下各题选项中至少有一项正确，选择正确的答案，共 20题，每题1分。)

80、多选题【2013年】下列情形中，属于合同继续履行例外的有[]。

A、债务人不同意履行
B、债务人公司分立
C、法律上不能履行
D、事实上不能履行
E、履行费用过高

正确答案：CDE

上一题

下一题

显示答案

二建真题—法律法规

姓名:XXX（示例）

性别:X（示例）

准考证号:XXXXXXXXXXXX（示例）